中国电信吉林公司2024年行业网关平台云化建设工程招标

1.1项目概况

中国电信吉林公司2024年行业网关平台云化建设工程。

1.2招标内容

本次招标的规模及主要技术参数、工期及交货地点具体如下：

序号

产品名称

规格型号

数量

工期

1

行业网关平台

/

/

自合同签订之日起90日内完成上线

采购内容：行业网关平台云化建设工程，主要内容为拟在省内CT云上，按照L1标准新建两套套容量至少为300条/秒的行业网关，两个节点同时承接业务，互为容灾备份，形成双活容灾模式，具体要求详见技术规范书。采购估算金额为1650000.00元人民币（不含税）。
工期：自合同签订之日起90日内完成上线。

质保期：终验完成后的24个月

1.3规定本项目不划分标包。

1.4本项目设置最高投标限价，最高投标限价为不含税金额1485000.00元人民币，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。具有行政主管部门颁发的有效合法的营业执照，须提供营业执照复印件。

2.1.2投标人具备自2021年至今的同类项目相关业绩(与本项目相关：行业网关、业务网关类)，应当满足下列要求：至少提供1个同类项目业绩。提供合同复印件(复印件包含合同首页、金额页、签章页)或框架协议、订单及发票。如为单项合同，需提供合同关键页（包括但不限于合同首页、合同金额所在页、合同标的所在页、合同签章页等，金额和时间以合同为准，如合同未明确合同金额，则需提供发票等证明资料）复印件；如为框架合同，须同时提供框架合同、订单和发票（金额以发票为准，时间以订单为准）复印件。

注：发票上的金额、发票号和项目名称（如有）必须清晰可见，未按以上要求提供合同业绩证明材料的，不纳入合同业绩统计。

    2.1.3本次招标不接受联合体投标。

2.1.4投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得投标同一标包或者未划分标包的同一招标项目。

2.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本招标项目的代建人；

（11）为本招标项目招标代理机构；

（12）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（13）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（14）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；……

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:2024年05月29日8时30分至2024年06月03日16时00分（北京时间，下同）。

友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com