中国电信股份有限公司慈溪分公司北二环西延一期工程(鑫益路-环城西路)管道项目招标

本询比项目为【中国电信股份有限公司慈溪分公司北二环西延一期工程（鑫益路-环城西路）管道】项目，采购人为【中国电信股份有限公司慈溪分】公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：本项目为中国电信股份有限公司慈溪分公司北二环西延一期工程（鑫益路-环城西路）管道项目，主要采购内容为宁北二环西延一期工程（鑫益路-环城西路）管道所需的工程采购。

【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容。

1.2标包划分情况：本项目不划分标包。

1.3本采购项目估算为：【145.31】万元（【不含税，9%】）。

1.4建设地点：(请登录)

1.5★付款方式：工程预付款、进度款、结算款经采购人审查确认后提交工程委托方审核，施工单位需提供采购人认可的工程款支付审批手续、相关合同和施工单位开具的正规税务发票，工程委托方审核无误后10个工作日内将相应金额直接拨付至施工单位账户。（详见商务规范书）

1.6★项目建设时间：配合施工总承包工程进度_，除了不可抗力影响关键节点施工的以外，其它任何情况和理由(包括但不限于:停水停电等，如果出现停电，成交人应自备发电设备，费用包含在合同价款中)均不得延长工期。

1.7工程验收：相关内容完成后，由采购人组织，会同工程委托方相关人员，按国家相关技术标准和规范要求对工程质量组织验收签证。。

1.8质量标准：一次性验收合格。

1.9缺陷责任期：二年。

1.10合同签订方式：签订总价合同，根据实际工程量清单支付。

1.11成交人数量：1名，成交份额100%。

1.12本项目与成交人的签约总金额为【项目响应金额*成交份额】。

1.13本项目【设置最高响应限价，最高响应限价为【145.31万元（不含税，9%）】，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决】。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求：

2.1.1供应商应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2本次询比【不接受】联合体响应。

2.1.3供应商需同时具备相关资质情况：

（1）供应商须具备有效期内的国家建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（含）及以上资质或者通信工程施工总承包三级及以上资质。(备注:若换证请提供被换证书和网站截图:若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，供应商须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及响应文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件)。

（2）项目要求供应商须具备有效期内的安全生产许可证（住建行政管理部门核发，若换证请提供被换证书和网站截图）

（3）企业负责人或项目技术负责人或项目分管安全的副经理具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；项目安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。（注：供应商须提供上述人员的身份证、人员资格证书、由供应商为其缴纳的近3个月的社会保险证明文件等材料）。

2.1.4供应商【应承诺】成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

2.1.5供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一项目响应。

2.2供应商不得存在下列情形之一：

2.2.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2被依法暂停或取消投标/响应资格的；

2.2.3被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2.2.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

2.2.5在最近三年内（自响应截止时间前36个月起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

2.2.6在最近五年内（自响应截止时间前60个月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

2.2.7在最近五年内（自响应截止时间前60个月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

2.2.8被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

2.2.9为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

2.2.10为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

2.2.11为本询比项目的代建人；

2.2.12为本询比项目的采购代理机构；

2.2.13与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

2.2.14与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

2.2.15被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

2.2.16【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】

2.2.17法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.3法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取时间：2024年11月4日17时30分至2024年11月7日18时00分。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com